## Договор на оказание услуг по ремонту сантехники
### Предмет договора
Настоящий договор заключен между ___________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», и индивидуальным предпринимателем ___________________, именуемым в дальнейшем «Исполнитель».
По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту сантехники, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
### Термины и определения
Акт приемки-сдачи выполненных работ — документ, удостоверяющий приемку Заказчиком результатов выполненных работ Исполнителем.
Бригада — группа работников Исполненителя, выполняющая работы по настоящему договору.
Дефект — несоответствие выполненных работ установленным требованиям или условиям договора.
Материалы — материалы, используемые Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору.
Объект — помещение, в котором будут выполняться работы по ремонту сантехники.
Стороны — Заказчик и Исполнитель.
### Права и обязанности сторон
Заказчик обязан:
— предоставить Исполнителю доступ к Объекту для выполнения работ;
— обеспечить наличие необходимых условий для выполнения работ (вода, электричество и т.д.);
— принять выполненные работы и подписать Акт приемки-сдачи выполненных работ;
— оплатить выполненные работы в установленный договором срок.
Заказчик имеет право:
— требовать от Исполнетеля выполнения работ в соответствии с условиями договора;
— контролировать ход выполнения работ;
— отказаться от исполнения договора в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств;
— требовать от Исполнителя устранения недостатков в выполненных работах.
Исполнитель обязан:
— выполнить работы в соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
— использовать для выполнения работ качественные материалы;
— соблюдать сроки выполнения работ;
— устранять дефекты в выполненных работах в срок, установленный договором;
— передать Заказчику выполненные работы в надлежащем виде.
Исполнитель имеет право:
— требовать от Заказчика оплаты выполненных работ;
— приостановить выполнение работ в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств;
— требовать возмещения убытков, понесенных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств.
### Порядок выполнения работ
Работы выполняются в соответствии с техническим заданием Заказчика и сметой Исполнителя.
Начало и окончание работ согласуются Сторонами и указываются в графике производства работ, являющемся приложением к настоящему договору.
Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять Заказчику отчет о выполненных работах.
### Приемка выполненных работ
По окончании работ Стороны подписывают Акт приемки-сдачи выполненных работ.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков (дефектов).
Выявленные недостатки (дефекты) устраняются Исполнителем в течение срока, согласованного Сторонами.
### Гарантия
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком на ____ месяцев с момента подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.
Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в результате неправильной эксплуатации выполненных работ или использования некачественных материалов Заказчиком.
### Цена договора и порядок расчетов
Цена договора составляет ____ рублей.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:
— 50% от цены договора — в качестве аванса по настоящему договору;
— 50% от цены договора — после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ.
### Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки выполнения работ Исполнителем Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.
В случае просрочки оплаты выполненных работ Заказчиком Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
### Разрешение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.
В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
### Дополнительные условия
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
### Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
— Наименование: ___________________
— Юридический адрес: ___________________
— ИНН: ___________________
— КПП: ___________________
— ОГРН: ___________________
— Банковские реквизиты: ___________________
Исполнитель:
— Наименование: ___________________
— Юридический адрес: ___________________
— ИНН: ___________________
— КПП: ___________________
— ОГРН: ___________________
— Банковские реквизиты: ___________________
